Hinweis: Diese AGB sind ein Muster und ersetzen keine Rechtsberatung. Bitte durch eine Rechtsanwältin / einen Rechtsanwalt prüfen lassen.

1. Geltungsbereich
Diese AGB gelten für alle Verträge über Bau-, Handwerks- und sonstige Werkleistungen zwischen der Yildiz Estrich GmbH (nachfolgend „Auftragnehmer“) und ihren Kunden (Verbraucher und Unternehmer). Abweichende Bedingungen des Auftraggebers gelten nur, wenn sie schriftlich bestätigt wurden. Die VOB/B wird Vertragsbestandteil, sofern dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist; andernfalls gelten die Regelungen des BGB.

2. Angebot und Vertragsschluss
Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt zustande durch schriftliche Auftragsbestätigung, Unterzeichnung des Angebots oder Beginn der Ausführung auf Wunsch des Auftraggebers.

3. Leistungsumfang
Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Angebot/Auftrag. Planungs- und Nebenleistungen sind nur geschuldet, wenn sie ausdrücklich vereinbart wurden. Änderungen und Zusatzleistungen bedürfen der Zustimmung beider Parteien und werden gesondert vergütet.

4. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
Rechtzeitige Baufreimachung, Zutritt und Sicherstellung der Verkehrssicherungspflichten.
Unentgeltliche Bereitstellung von Strom, Wasser und ggf. Lagerflächen, soweit erforderlich.
Hinweis auf besondere Umstände (Feuchtigkeit, Altlasten, Leitungen etc.).
5. Ausführungsfristen, Behinderung
Termine sind nur verbindlich, wenn schriftlich bestätigt. Bei Witterungseinflüssen, fehlender Mitwirkung, höherer Gewalt oder nicht vorhersehbaren Lieferengpässen verlängern sich Fristen angemessen. Teillieferungen/-leistungen sind zulässig.

6. Preise und Zahlung
Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer, sofern nicht anders ausgewiesen.
Abschlagszahlungen können nach § 632a BGB bzw. gemäß VOB/B verlangt werden.
Rechnungen sind binnen 10 Tagen ohne Abzug fällig, sofern nicht anders vereinbart.
Bei Zahlungsverzug berechnen wir Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe sowie Mahnkosten.
7. Eigentumsvorbehalt / Nutzungsrechte
Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. An von uns erstellten Plänen, Skizzen, Berechnungen und Fotos behalten wir uns die Urheberrechte vor.

8. Abnahme, Gefahrübergang
Die Abnahme hat nach Fertigstellung unverzüglich zu erfolgen. Verlangt der Auftragnehmer eine Abnahme, ist ein Termin binnen 12 Werktagen zu nennen. Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über. Eine Inbenutzungnahme gilt als Abnahme.

9. Mängelrechte / Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Mängelrechte (BGB) bzw. die VOB/B, wenn vereinbart. Offensichtliche Mängel sind bei Abnahme anzuzeigen. Der Auftragnehmer hat das Recht zur Nacherfüllung. Schlägt diese fehl, kann der Auftraggeber mindern oder – bei wesentlichen Mängeln – zurücktreten.

10. Haftung
Wir haften unbegrenzt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur für Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) und der Höhe nach begrenzt auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden.

11. Foto-/Referenznutzung
Der Auftragnehmer darf nach Fertigstellung Fotos der ausgeführten Arbeiten als Referenz (online/offline) verwenden, sofern der Auftraggeber dem nicht widerspricht. Persönliche Daten/Adressen werden nicht veröffentlicht.

12. Datenschutz
Es gilt unsere Datenschutzerklärung. Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Vertragsdurchführung verarbeitet.

13. Widerrufsrecht für Verbraucher
Schließen wir den Vertrag mit einem Verbraucher außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz, besteht ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Der Widerruf erlischt bei vollständiger Vertragserfüllung nach ausdrücklichem Verlangen und Bestätigung über das Erlöschen.

14. Streitbeilegung
Wir sind nicht verpflichtet und nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§ 36 VSBG).

15. Schlussbestimmungen
Es gilt deutsches Recht. Bei Verträgen mit Kaufleuten ist Gerichtsstand Gießen.
Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Textform.
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.